工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供借鉴

山东省：除防疫费用外，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价 ，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资
、临时隔离设施、场地消杀 、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿
、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算 。

责任比例：王某自行承担10%的责任
，景某公司和李某连带承担90%的赔偿责任
。赔偿金额：具体赔偿金额需根据王某的实际损失，如医疗费用 、误工费、护理费等 ，按照责任比例进行计算。

案例三：业主因财物被盗拒缴物业费
，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费 ，但无需交滞纳金和维权费 。法院认为，财物被盗是财产损害赔偿纠纷
，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题
。

平先生的家属在办理完相关手续后来到保险公司进行索赔 ，可保险公司只承担了平先生入院检查
、治疗所花的费用
，而其占比例最大的假肢费用缺不予赔付，理由是假肢超过了国家社保的范围 ，保险公司不承担赔付责任。

有固定收入的：误工费=误工收入（天/月/年）×误工时间 。注：对有固定收入的
，应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起，则是执行的问题
。

结算时要根据图纸和清单计算规则计算实际发生的工程量的 ，当超出3%时可以调整
，反之不可调整，最终确定工程结算值。 案例3合同与招标文件有矛盾 ，以谁为准？ 某工程用清单投标报价时
，措施费为0 。根据招标文件规定，结算时 ，此项目不进行调整，即不能再计取措施费
。

山西工程造价关于疫情补助的规定

〖壹〗、山西工程造价关于疫情补助的规定主要包括疫情防控费用计入工程造价 、不同情况下的费用调整以及应急抢建项目计价方式等内容
，具体如下：疫情防控费用计入工程造价建筑工程施工期间，按照项目所在地疫情防控要求 ，在施工现场采取相应疫情防控措施所产生的防控措施费
，计入工程造价。

〖贰〗
、常态化疫情防控费用处理根据山西住建厅7月19日发布的消息，建筑工程施工期间 ，若项目所在地有疫情防控要求
，施工单位在施工现场采取相应防控措施（如设置隔离区、配备防疫物资 、定期消杀等）所产生的费用，直接计入工程造价 。此类费用属于工程成本的一部分 ，无需额外协商或调整
。

〖叁〗
、工程造价新规定明确
，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备、防护用品 、体温检测设施等）可直接计入工程造价 ，由发包方承担 。这一规定为施工单位提供了明确的费用支持依据
，避免因防疫成本增加导致的经济纠纷
。

北京、河北在疫情期间如何计算工程价款,有哪些文件可以借鉴,请看这里...

〖壹〗 、北京
、河北在疫情期间计算工程价款主要依据相关政府文件，通过明确可计入造价的费用类别及调整原则进行核算 ，同时需结合合同约定与司法解释处理争议。

〖贰〗、北京市住建委文件明确，防疫费用应列入工程造价
，由发包方承担 。计算依据：承包方需提供防疫费用支出凭证（如采购发票 、劳务合同等），并按照实际发生金额据实结算 ，但需扣除已包含在合同价款中的常规安全文明施工费用
。

〖叁〗、工期延长：顺延条件：建设工程因疫情影响难以开工或复工的
，承包人可请求顺延工期。通知义务：合同有特别约定的，按约定期限和程序通知发包方；无特别约定的 ，依据湖北省住建厅指导意见顺延工期 。

〖肆〗
、工程工期顺延计算复工前：工期顺延天数计算公式为：顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日。例如
，计划复工日为2022年3月1日，实际复工日为2022年3月15日 ，则顺延天数为14天
。

〖伍〗、费用标准与范围浙江 、山东规定按每人每天40元计取专项经费
，包含防疫物资费
、人工费、降效费及其他费用（仅计取税金）。四川省明确降效费需单独计算 。厦门通过调整人工费动态指数（2016）及上浮安全文明施工费（20%）间接支持防控成本
。

陕西:疫情期间复工复产建设项目费用计算进一步明确

〖壹〗 、施工降效费用：疫情防控期间复（开）工项目完成的工作量可计取施工降效费用，由发包方承担。承包方确定施工降效内容并编制费用 ，报发包方审查认可
，列入措施项目费用 。赶工措施费用：疫情防控期间复工复产项目需要赶工的，赶工措施费用另行计算并明确计算原则和方法
。

〖贰〗
、疫情防控费用计算疫情防控费用主要包括因疫情防控增加的防疫人员工资、防控物资 、核酸（抗原）检测
、宣传教育、临时设施等费用。具体计算方式如下：按人员数量计取：以防控期间（不含常态化疫情防控期）施工单位的现场工人和管理人员实际人数 ，按20元/人·天标准足额计取 、包干使用 。

〖叁〗
、疫情防控期间未复工的项目，工期应予以顺延
，顺延工期计算从陕西省政府决定启动重大突发公共卫生事件一级响应（2020年1月25日）之日起至解除之日止
。疫情防控期间复工的项目，建设工程合同双方应结合实际合理确定顺延工期。

〖肆〗、疫情影响下 ，工期顺延天数根据不同阶段按特定公式计算
，费用计算涵盖提前竣工 、疫情防控、窝工
、降效等费用，增加费用应与工程进度款同期支付 ，应急工程结算有特殊规定 。工期顺延计算复工前：顺延天数计算公式为顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日
。若计划复工日无法确定
，可按2022年2月16日取定。

〖伍〗、建设工程项目疫情防控费用明确为每人每天20元标准足额计取 、包干使用 。具体说明如下：费用涵盖内容：因疫情防控增加的防疫人员工资
、防控物资、核酸（抗原）检测 、宣传教育和临时设施等费用。计取条件：以防控期间（不含常态化疫情防控期）施工单位的现场工人和管理人员实际人数计算
。

〖陆〗
、例如，陕西省曾用劳保费结余设立专项补助 ，对复工企业按项目类型给予不同标准支持：普通项目企业可申报专项补助
，承建急难险重防疫项目的企业按“每人每天100元 ”发放补贴，且“就高不就低
”不重复领取。此类政策具有地域性 ，需以当地最新文件为准 。